[原创]合作开发房地产合同纠纷案

金庆龙 原创 | 2008-11-01 19:29 | 收藏 | 投票

合作开发房地产合同纠纷案

二审代理词

 

审判长、审判员:

 在上诉人某州特殊教育学校与被上诉人某房地产开发公司合作开发房地产合同纠纷二审诉讼中,受某州特殊教育学校的委托和特别授权,洲联合律师事务所指派我作为某州特殊教育学校的特别授权代理人参加诉讼。现根据案件事实,依照法律的规定,提出如下代理意见,请法庭定案时依法采纳。

代理人认为:                                     

招投标联合开发合同与附属工程合同是相互独立的两个合同,一审法院不顾事实将这两个合同混为一谈,掩盖了被上诉人对招投标联合开发合同严重违约的事实;

在招投标联合开发合同订立后被上诉人就没有按照合同的约定将100万元项目保证金存入上诉人的指定帐户,从一开始被上诉人就已经构成严重违约,一审法院认定被上诉人建设资金链断裂是由于上诉人占用被上诉人项目保证金所造成,违背客观事实,是对被上诉人蓄意编造的弥天大谎的确认;

工程设计图是八层,而被上诉人未经设计部门的修改、建设部门的审查、审批实际建成的是九层,被上诉人建设资金链断裂又何来资金将设计的八层修建成九层?

为蒙混验收被上诉人将实际建成的九层说成是八层,并将实建的九层楼的底层分配给上诉人,又将这一层说成是架空层,改变了产权分配比例,从本质上讲,是变相侵吞国有资产,而且被上诉人擅自增加楼层所修建的综合商住楼是违法建筑;

建设工程施工合同的施工人是某城建筑公司,而且建设工程施工合同约定实行固定包干价,遇政策性调整、市场材料浮动均不再增减中标价格,被上诉人不是施工人,根本不存在施工损失的事实;

上诉人不是建设工程施工合同的当事人,一审法院判决上诉人承担另一合同关系的违约损失,于法无据;

一审法院不辨证据材料的真伪,不客观公正地审查证据材料,以被上诉人单方提供的未经审查、审计、又没有客观事实根据的数据作为判决的根据,运用证据错误,认定事实错误;

一审法院将被上诉人建设资金链断裂的责任转嫁给一个作为公益事业单位的上诉人是对社会公平、社会正义和司法公正的扭曲,各承担一半责任的判决既无事实根据,也无法律依据。

    事实和理由如下:

一、招投标联合开发合同与附属工程合同是相互独立的两个合同,被上诉人将两个合同混为一谈的目的是为了逃避其应当预见而不能预见在工程建设中可能遇到的资金困难和不能统筹安排建设资金用于工程建设的责任

《某州盲聋哑学校综合商住楼项目开发合同书》(下称《开发合同》)是通过招投标后上诉人与被上诉人订立的联合开发合同。合同约定:①、项目开发建设用地由上诉人提供;②、项目开发建设资金由被上诉人全额投资,投资总额约520.06元(《开发合同》第二条);③、建设工期为15个月(200313——200443)(《开发合同》第六条);④、工程建成后按实际总建筑面积的3.56.5分成(即上诉人35%,被上诉人65%)(《开发合同》第三条);⑤、项目开发建设保证金必须按中标承诺要求由被上诉人在投标中标后的十五天以内将100万人民币项目保证金存入上诉人指定帐户(时间为2003年元月3日前);⑥、被上诉人在项目建设过程中,必须按中标承诺要求,安排好资金调配计划,落实建设资金,保证资金的分期投入,不至于因资金缺口而影响工期。否则,由此原因造成的一切损失费用由被上诉人承担;⑦、被上诉人所存入上诉人帐户的项目保证金,在前期资金组织落实的间隔阶段,原则不允许动用,但确因资金调配困难,但又必须支付与该项目建设有关的前期费用,可向上诉人书面说明理由,征得上诉人同意后方予支付,除留足10万元作合同履行完毕后退回外,其余部分待项目建设动工以后按工程进度分期返还(《开发合同》第八条)。《开发合同》是招投标联合开发合同,约定非常明确,上诉人作为公益事业单位,只提供建设用地,由被上诉人全额投资520余元进行建设。这一合同是一个独立的联合开发合同。

在项目联合开发过程中,在《开发合同》之外,被上诉人又主动承接了上诉人学校的附属工程。双方还订立有《某州民族特殊教育学校附属工程施工协议书》(下称《附属工程协议》)、《某州民族特殊教育学校食堂、医务室及球场施工协议书》、《某州民族特殊教育学校教学综合楼接转工程施工协议书》三个协议,由被上诉人全额投资对上诉人的学校附属工程进行装饰、装修。

被上诉人在承接了一个520余万元招投标工程后,又继续承接一个110余万元的附属工程,两个工程总价款630余万元。被上诉人完全有能力预见自己是否具备同时承接两个工程的资金承受能力,但其不顾资金严重不足的后果,在没有能力的情况下贸然承接两个工程。建设资金链断裂的事实已经证明了被上诉人显然不具备同时承接两个工程的能力。既然,连第一个招投标工程的资金承受能力都无法满足,又要承接第二个附属工程;而且,被上诉人是房开商不具备《建筑企业资质管理规定》中施工企业的资质条件,其承接上诉人的附属工程是不具备资质条件的违法承接,被上诉人不仅对违法承接工程的行为承担责任,更应当对违法承接工程造成建设资金严重不足的后果承担完全责任。

被上诉人将联合开发合同与附属工程合同混为一谈,目的是为了回避其应当保证在联合开发项目建设中,按中标承诺要求,安排好资金调配计划,落实建设资金的分期投入的责任;掩盖其应当预见而不能预见在工程建设过程中可能出现的资金困难和不能统筹安排建设资金用于工程建设的事实;掩盖其对招投标联合开发合同严重违约的事实。

事实上,为附属工程合同的履行,双方还订立了《补充合同》。附属工程价款经某州审计局2005年第5号《审计报告》和某州审计局州审投决[2005]3号《审计决定书》作出审计决定:附属工程价款总额为1146029.54元。这一《附属工程协议》等三个协议所涉及的附属工程合同,上诉人已全面履行了合同义务,向被上诉人支付了1146029.54元附工程款,并支付了银行同期利息63878.26元,而且上诉人还向被上诉人归还了双方在业务往来中的其它款项720184.41元,总计1960092.21元,多还了68958.97元。但被上诉人至今仍未对附属工程办理竣工验收手续,也未协助上诉人办理产权登记手续。

二、被上诉人从一开始就已经严重违反合同的约定,一审法院认定被上诉人建设资金链断裂是由于上诉人占用被上诉人项目保证金所造成,违背客观事实,是对被上诉人蓄意编造的弥天大谎的确认

在投标中标后至2003320,被上诉人先后分五次将五笔项目开发保证金存入上诉人的指定帐户,即200211610000.00元,20021220150000.00元,200312360000.00元,200333120000.00元,2003320150000.00元,共计49万元。在整个工程建设过程中上诉人的指定帐户仅仅存有被上诉人存入的项目开发保证金49万元。被上诉人违背了在投标中标后的十五日内(2003年元月3日前)将100万元人民币项目保证金存入上诉人的指定帐户的中标承诺,没有按时足额将项目开发保证金存入上诉人的指定帐户,被上诉人从一开始就已经严重违反合同的约定。

从实质上讲,在工程建设中是被上诉人从一开始起就先期使用了51万元项目开发保证金,在仅有的49万元项目开发保证金中,除依照合同约定留足10万元作为合同履行完毕后退回外,可以作为按照工程进度分期返还的项目保证金仅仅39万元。对于一个投资额为520余万的工程项目,被上诉人以区区39万元保证金为托辞来掩盖其建设资金被挪作他用的事实,并以此为借口把由于其建设资金严重不足造成延误工期的责任推卸给上诉人。

项目开发保证金的性质决定其只是建设资金的调节和补充,只是督促投标方投入足够的建设资金用于工程建设的保证手段,保证金不能替代建设资金,更不是建设资金的主要部分。一审法院不能正视这一工程建设中最基本的常识,得出39万元项目保证金的资金缺口是520万元工程建设资金链断裂的原因的结论,这样的判决何以服人!

事实上联合开发建设工程一拖再拖,原约定在200443完工的工程到2003915被上诉人才与某诚建筑公司签订《建设工程施工合同》,到了2004年初工程建设才刚刚起步。在此期间,上诉人的17户教职工与被上诉人于200311月至20041月分别签订了《商品房买卖合同》,17户教职工向被上诉人交付了通过按揭贷款取得的购房款共计100余万元(不含首付款50余万元)。与此同时,被上诉人将联合开发项目在建房的其它房屋、门面也预售给他人,在20044月前后被上诉人所收取的联合开发项目在建房的其他买受人通过按揭贷款取得的购房款170余万元(不含首付款80余万元);以上两项购房款总计400余万元,其中按揭贷款共计270余万元。一个520余万的工程,在联合开发工程建设之初被上诉人就收取了400余万元购房款,其中买受人通过按揭贷款取得的购房款270余万元。根据金融政策,按揭贷款的用途只能专款专用于该在建工程,而且用于断水后的后续建设。此时的工程不是断水,而是刚刚开始,银行是如何监督按揭贷款资金的发放和使用的?恰恰是在被上诉人手中拥有400余万元购房款其中包括270余万元按揭贷款资金的情况下,在短短几个月后,就因“建设资金链断裂”工程于200491停工了。这270余万元按揭贷款资金专款专用到哪里去了?怎么会因建设资金链断裂工程被迫停工?难道270余万元按揭贷款资金不翼而飞?这一事实证明根本不是因为上诉人占用了被上诉人39万元项目保证金而造成的建设资金链断裂。恰恰证明了是因为被上诉人将此专款挪作他用而导致建设资金链断裂的事实。

被上诉人与某诚建筑公司订立的《建设工程施工合同》第26条约定,双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:“乙方(某诚建筑公司)在该工程完成二层盖板后,三天内甲方(被上诉人)付给乙方50万元,三层盖板后,三天内甲方付给乙方50万元,以后每层盖板三天内甲方付给乙方20万元,屋面断水后,甲方付给乙方50万元的装修费,累计拨款贰佰伍拾万元。”由此可见,被上诉人只要满足250万元的工程进度款,工程就能够顺利完成。截止20044月,被上诉人已收到按揭贷款的购房款270余万元,只要严格按照按揭贷款的放贷和贷款用途管理使用,联合开发工程根本不存在建设资金链断裂的问题。正是银行放贷没有严格按照金融管理法规的规定办理,而且疏于对按揭贷款资金使用的监督管理。以至于应当而且必须用于联合开发项目建设的270余万元按揭贷款资金在短短的几个月内“建设资金链断裂”了。这270余万元按揭贷款资金“断”到那里去了?这一责任由谁来承担?一审判决让一个公益事业单位来承担工程建设资金链断裂的责任,是对社会公平、社会正义和司法公正的扭曲。

上述事实证明:一审法院忽略了工程建设最基本的资金使用常识,忽视了按揭贷款资金只能专款专用的金融政策,认定被上诉人建设资金链断裂是由于上诉人占用被上诉人项目保证金所造成,违背客观事实,是对被上诉人蓄意编造的弥天大谎的确认。

对于一个520余万元的工程,即使39万元项目保证金被占用,也不至于造成建设资金链断裂,更何况根本就不存在39万元项目保证金被占用的事实。从上诉人举证的,被上人收取的由上诉人返还的项保证金《收款收据》NO004328720000.00元),NO0005001(1151112.66)NO0005003(124457.53)NO0005004(127503.87)NO0005005(22925.94)NO0005012(1000000.00)六张收据的总额是51万元,证实了上诉人不仅返还了39万元项目保证金,就连应当保留的10万元也都全部返还,而且还多支付了2万元。上述事实证明,根本不存在上诉人占用被上诉人项目保证金的事实。

三、被上诉人擅自增加楼层,将工程设计的八层楼房建成九层,为蒙混验收被上诉人将实际建成的九层说成是八层,并将实建的九层楼的底层分配给上诉人,又将这一层说成是架空层

被上诉人不能自圆其说,原工程设计图是八层,而被上诉人未经设计部门的修改、建设部门的审查、审批实际建成的是九层,被上诉人建设资金链断裂又何来资金将设计的八层修建成九层。因此,被上诉人建设资金链断裂是实足的自欺欺人。

工程建成后,被上诉人按照实际建成的九层的总建筑面积进行产权分配,将房屋的最底层分配给上诉人。从本质上讲,被上诉人未经设计部门的修改、建设部门的审查、审批擅自增加楼层所修建的综合商住楼是违法建筑。为蒙混验收,被上诉人修建围墙封堵最底层,将实际建成的九层说成是八层。被上诉人一面称建设资金链断裂是由于上诉人占用其工程项目保证金造成的,却又加大建设资金将设计的八层楼房擅自增加为九层;另一面将实际建成的九层楼房按照总建筑面积把最底层分配给上诉人,又把这一层说成是架空层。如果联合开发项目是合格工程,设计八层修建八层,把实建九层的最底层当成架空层,那么被上诉人将不具有产权价值也不能办理产权手续的架空层列入分配面积并将这一架空层分配给上诉人,改变了产权分成比例,是蓄意欺骗上诉人的极不诚信的欺诈行为,从本质上讲是变相侵吞国有资产。

四、建设施工合同的施工人是某城建筑公司,不是被上诉人,被上诉人根本不存在施工损失的事实

2003915被上诉人与某诚建筑公司订立《建设工程施工合同》,合同约定,工程概况:某市某路57号,某公司5#综合商住楼(设计号:GLS03——04),即联合开发合同某州盲聋哑学校教学综合商住楼项目(第一条);合同工期:开工日期2003915,竣工日期2004915(第三条);合同价款:300.00/平方米(人民币)包干价(第五条);本合同采用中标价格方式确定(1)合同价款中包括的风险范围,政策性调整、市场材料的浮动均不再增减中标价格(第23.2条);发包人:即被上诉人某房地产开发有限责任公司;承包人:某诚建筑工程有限责任公司。根据上述施工合同的约定,工程实行包干价,遇政策性调整、市场材料浮动均不再增减中标价格。某诚建筑公司是包干承包施工人,风险责任完全在某诚建筑公司一方,被上诉人不是施工人,不存在施工损失。因此,被上诉人主张1、停工期间看守人员工资110000元;2、停工期间设备租金55000元;3、停工期间的材料价格上涨费486748.40元;及其它费用纯属杜撰的损失。

五、一审法院不辨证据材料的真伪,不客观公正地审查证据材料,以被上诉人单方提供的未经审查、审计、又没有客观事实根据的数据作为判决的根据,运用证据错误,认定事实错误

一审法院既不对被上诉人有无主张《建设工程施工合同》停工损失的诉讼权利的主体资格进行审查,也不对被上诉人既不是施工人也不存在施工损失的事实予以核实;对被上诉人单方提供的没有发生的所谓停工损失的证据材料既没有进行审查、审计,更不能确认其真伪性,就以这些数据作为判案的事实根据,显然是运用证据错误,认定事实错误。

被上诉人向法庭举证的证据材料不真实、不合法。

12005813《收款收据》工地人员工资110000元,既没有通过银行的110000元交割凭证,也没有工地员工发放工资表册;2005815《收款收据》设备租金50000元,既没有《租赁合同》,也没有50000元租金的银行交割凭证,而且收款人是某诚建筑公司,施工单位也是某诚建筑公司,形成某诚建筑公司出租给发包人被上诉人,某诚建筑公司收取设备租金的虚构事实;这两份收据违反《中华人民共和国发票管理办法》对于巨额款项禁止用现金支付的规定,是两份假证。

22005818《收款收据》材料差价486748.11元,2006213《收款收据》复工进场及脚手架款208722.98元,这两份《收款收据》既违背了《中华人民共和国发票管理办法》巨额款项流通的规定,也违背了《建设工程施工合同》第23.2条:“本合同采用中标价格方式确定(1)合同价款中包括的风险范围,政策性调整、市场材料的浮动均不再增减中标价格。”即固定价格的约定。显然是两份假证。

32003818《收款收据》税金20464.89元,征收税款应当使用税务发票,而该收据收税金的是某诚建筑公司,纳税人是被上诉人,又没有税目,违反《中华人民共和国税收征管法》的规定。也是一份假证。

4、逾期交房违约金495002.48元。买受人与作为出卖人的被上诉人订立《商品房买卖合同》与上诉人和被上诉人之间订立的《开发合同》是两个性质不同的合同,是另一法律关系。出卖人违反合同的约定,应当承担违约责任。逾期交房属于施工单位某诚建筑公司的责任,与上诉人无关。

这些证据材料存在如此重大的瑕疵,然而一审法院却以被上诉人单方提供的未经审查、审计、又没有客观事实根据的数据作为判决的根据,显然所作判决是错误判决。

综上所述,被上诉人向上诉人主张136万元的违约损失,是不顾自身的根本违约,不顾客观事实,所采取的本末倒置、混淆视听的欺诈行为。从本质上讲是嫁祸于人的不义之举。对此,请二审法院根据案件事实,依法采纳代理人的合理意见。

谢谢!

 

 

                                      代理人:金   

                                      洲联合律师事务所律师

                                      00七年九月二十八日

     网址:  http://jql.9ask.cn         http://jql.9ask.com/

              http://www.gzzlh-law.com/lstd/04/

      电话:13985272458      传真:(0855)8223971

      E-mail:jqlls@163.com      jqlls@126.com      

      (252920656@qq.com      或360118058@qq.com

   
 

 

    注:某州特殊教育学校的前身是某州盲聋哑学校。

个人简介
金庆龙律师,洲联合律师事务所副主任,现为贵州省律师协会专业委员会委员,中顾网诚信律法通会员,2007年参加中华全国律师协会与中顾网举办的“第二届就问杯全国律师博客大赛”,发表[原创]做合格律师与聘理想律师等文章参赛,…
每日关注 更多
金庆龙 的日志归档
赞助商广告